Дилерский договор

18.03.2014

ДИЛЕРСКИЙ  ДОГОВОР № _________

г. Москва                                                                                           «____»___________ 200___г.                                                                                                                    

ООО «ПромСтеллаж», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице Генерального директора________________________________,  действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________в лице генерального директора _______________________________,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Дилер», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

          1. Предмет договора

 1.1. Компания обязуется изготовлять и поставлять продукцию своего ассортимента в количестве указанном в заявке Дилера в течение срока действия договора, а Дилер обязуется принимать и оплачивать Продукцию Компании на согласованных условиях.
1.2. Заявка на поставку продукции предоставляется Дилером в специфицированном виде в свободной форме. 
1.3.  На основании поступившей заявки Компания выставляет Дилеру счет на оплату Продукции. Окончательный ассортимент, объемы, цена, порядок оплаты, сроки на каждую поставку Продукции оговариваются в выставленном Компанией счете.
1.4.  Выставленный Компанией счет должен быть оплачен Дилером в трехдневный срок с момента его выставления. В случае неоплаты заказанного товара в указанный срок заявка Дилера и счет Компании аннулируются. Оплата ( полная или частичная) Дилером счета, выставленного Компанией, является фактом согласия Дилера с указанными условиями поставки (п.1.3).
1.5.  Цена за единицу  Продукции, указанной в оплаченном счете, остается неизменной  на весь объем оговоренного заказа продукции.
1.6.   Заявка Дилера может быть передана Компании по факсу либо по электронной почте.

           2. Обязанности и права Компании

2.1.     Компания обязуется:
2.1.1.  Передавать Продукцию в соответствии с условиями Договора. 
2.1.2. Оказывать Дилеру консультативную помощь и предоставлять по запросу Дилера информацию о точном назначении, правилах эксплуатации, обслуживания, хранения, монтажа Продукции. 
2.1.3. Предоставлять Дилеру рекламно-информационные материалы о Продукции. Своевременно информировать Дилера о появлении в ассортименте у него новой Продукции, ее стоимости, технических характеристиках.
2.1.4 Осуществлять гарантийные обязательства на Продукцию согласно условиям, указанным в паспорте Продукции.
2.1.5.   Компания несет иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

2.2.     Компания вправе:
2.2.1.   По согласованию с Дилером досрочно поставлять Продукцию или ее часть.  
2.2.2.   Приостановить в одностороннем порядке исполнение своих обязательств по договору в случае нарушения Дилером условий настоящего договора и согласованных спецификаций.
2.2.3. В ходе выполнения настоящего договора пользоваться  услугами третьих лиц и 
сторонних организаций.

            3. Обязанности  и права Дилера

3.1. Дилер обязуется:
3.1.1. Принимать Продукцию в  соответствии  с  условиями поставки по настоящему договору.
3.1.2.  Соблюдать порядок расчетов за Продукцию.
3.1.3. Включить весь производимый ассортимент Продукции Компании в свои ассортиментные перечни, прайс-листы. Отображать весь производимый ассортимент Продукции Компании, ее технические характеристики и слайды, фотографии на своих информационных и рекламных носителях (Интернет сайты, почтовая рассылка и пр.).
3.1.4.  Позиционировать Продукцию в соответствии с рекомендациями Компании. 
3.1.5. Консультировать потребителей Продукции по точному назначению, правилам эксплуатации, обслуживания, хранения, монтажа, а также информировать потребителей о всей новой продукции в ассортиментном ряду Компании.
3.1.6.  Дилер несет иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

3.2.  Дилер вправе:
3.2.1. По согласованию с Компанией  досрочно оплачивать и принимать всю продукцию или
её часть.

                4. Условия поставки Продукции

 4.1. Компания сообщает Дилеру о полной готовности Продукции к отгрузке ,после чего Дилер или его представитель должен в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента извещения, забрать Продукцию со склада Компании.
4.2. Приемка Продукции осуществляется Дилером в соответствии с товарной накладной Компании с указанием ее количества, ассортимента и стоимости.
4.3. Датой поставки считается  наиболее ранняя из этих дат (п. 4.1. или 4.2. договора).
4.4. Поставляемая по настоящему договору Продукция отгружается Компанией Дилеру со склада Компании, находящегося по адресу: Московская обл. г. Электросталь, ул. Горького, д.38.
4.5. В случае если Дилер предоставит право получения Продукции другой организации, то лицо считается уполномоченным при предъявлении Поставщику оригинала доверенности от организации на лицо, принимающее Продукцию (экспедитор). Все доверенности должны соответствовать требованиям законодательства РФ.
4.6. Дилер осуществляет выборку и транспортировку Продукции со склада Компании за свой счет. Компания может организовать доставку Продукции Дилеру при условии возмещения последним расходов Компании на услуги по транспортировке.
4.7. При приемке  Продукции  Покупатель  проверяет  её  соответствие  требованиям  к количеству, качеству и ассортименту.
4.8. Право собственности на Продукцию переходит от Компании к Дилеру в   момент   подписания товарной накладной  представителем Дилера или грузоперевозчиком.

                5. Количество, качество и  комплектность Продукции.

5.1. Компания обязуется поставлять Дилеру Продукцию надлежащего качества и комплектности со всеми необходимыми документами, включая накладные, счета-фактуры.
5.2. Качество подлежащей поставкам продукции согласованы сторонами по образцам Продукции Компании.
5.3. Продукция поставляется в разобранном виде, форме металлоконструкций  . Стороны  могут предусмотреть осуществление монтажа Продукции силами Компании при условии оплаты указанных услуг Дилером.
5.4.  Дилер,  принявший  Продукцию  без  проверки,  лишается  права ссылаться на недостатки  Продукции,  которые  могли  быть  установлены  при обычном способе его приемки (явные недостатки).
5.5.  Дилер,  обнаруживший  после  приемки   Продукции   по   товарной накладной недостатки, которые не могли  быть  установлены  при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан  известить  об  этом Компанию в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.
5.6. Претензии по качеству принимаются Компанией с обязательным приложением фотографий Продукции ненадлежащего качества.
5.7. При соблюдении условий п. 5.5., 5.6. договора Дилер вправе требовать от Компании замены некачественной Продукции качественной. Замена некачественной Продукции должна быть произведена в кратчайший технический срок по правилам ст. 4 настоящего договора.

                 6. Условия оплаты Продукции

6.1. Цена на Продукцию по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ.
6.2. Платежи по настоящему Договору Дилер производит денежными средствами на расчетный счет Компании.  Датой оплаты Стороны признают дату зачисления денежных средств на расчетный счет Компании.

                 7. Ответственность сторон

7.1. За необоснованную задержку срока поставки Продукции по вине Компании, Дилер вправе  требовать от Компании уплаты пени (неустойки) в размере 0,1 % от стоимости заказа, за каждый день нарушения сроков, но не более 10 % от стоимости заказа. 
7.2. За каждый день просрочки оплаты за поставку Продукции, Компания вправе требовать от Дилера уплаты пени (неустойки)  в размере 0,1 % от суммы заказа, но не более 10%.
7.3. Требование пени (неустойки) является правом, но не обязанностью Сторон.
7.4. С момента предъявления требования об уплате пени (неустойки) у Сторон возникает обязанность выплаты пени (неустойки) в размере, предусмотренном настоящим Договором.
7.5. Уплата пени (неустойки) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.6. За необоснованную задержку Дилером срока вывоза (выборки) готовой Продукции со склада Компании, Компания вправе требовать от Дилера уплаты пени (неустойки)  в размере 1 % от суммы заказа за каждый день нарушения сроков.

                8. Форс-мажор

8.1. В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от сторон (военные действия, стихийное бедствие, деятельность органов  государственной власти или государственного управления), которые препятствуют какой-либо из сторон надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору, то она освобождается от ответственности на период действия указанных обстоятельств. 
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемых сроках действия  и прекращения указанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

               9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2009г. 
9.2. Если за 30 дней до окончания срока действия Договора Стороны не выскажут в письменной форме желание его расторгнуть, Договор автоматически пролонгируется на соответствующий срок. 
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при несоблюдении одной из сторон условий Договора, либо по согласованию сторон.
9.4. Настоящий договор считается расторгнутым если в течении 6 (шести месяцев) после его заключения или с даты последней поставки Продукции Дилер не сделает ни одной заявки на поставку. 
9.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены и/или дополнены по согласованию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и приложения к нему, совершенные в письменной форме и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Договора.
9.6. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или  в связи с  ним,  будут  решаться  сторонами  путем  переговоров.  В  случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в  Арбитражный  суд г. Москвы.
9.7. Во всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.8. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов  или реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде в 5 (пяти) дневный срок.
9.9. Настоящий Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру для каждой из Сторон.

                  10. Реквизиты и подписи Сторон:

«КОМПАНИЯ»                                                                     «ДИЛЕР»